A. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu
1. na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia
a)
plán predprevádzkového monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany,
b)
predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany,
c)
hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis1) a ak už nebolo úradom posúdené,
d)
predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
e)
zadávacia a predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu,1)
f)
zadávacia správa o spôsobe vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
g)
projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
h)
predbežný koncepčný plán vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
i)
predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou,
j)
zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom a predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
k)
predbežný vnútorný havarijný plán z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
l)
návrh a predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
m)
návrh a predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu.1)
Dokumenty podľa bodu I časti A písmen c) až h) a j) až m) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.
2. na skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia
a)
program zabezpečenia radiačnej ochrany počas skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia,
b)
limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia,
c)
program komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred skúšobnou prevádzkou jadrového zariadenia,
d)
plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom dôležitý z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
e)
koncepčný plán vyraďovania dôležitý z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
f)
vnútorný havarijný plán dôležitý z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
g)
vymedzenie hraníc jadrového zariadenia dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)
h)
vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu.1)
Dokumenty podľa bodu I časti A písmen d) až h) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.
3. na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky
a)
zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti,
b)
doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas etapy,
c)
prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy.
4. na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas stavby jadrového zariadenia, skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia, etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzky jadrového zariadenia a etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky
a)
odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny z hľadiska radiačnej ochrany,
b)
zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po vykonaní zmeny,
c)
harmonogram prác,
d)
zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas vykonávania stavebnej a technologickej zmeny,
e)
optimalizácia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,
f)
program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,
g)
vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonaní stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany.
5. na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
a)
koncepčný plán vyraďovania vrátane zhodnotenia alternatívnych riešení,
b)
zhodnotenie záťaže pracovníkov,
c)
dokumentácia dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1) ak už nebola úradom posúdená,
d)
koncepcia zabezpečenia radiačnej ochrany a zadávací program zabezpečenia radiačnej ochrany.
Dokumenty podľa bodu I časti A písmena c) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.
6. na nový technologický postup pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky
a)
zdôvodnenie nového postupu a koncepčná súvislosť s etapou vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany,
b)
opis technologického zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany,
c)
charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude nakladať, dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
súvisiace prevádzkové predpisy určené úradom,
e)
zhodnotenie radiačnej situácie a zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
f)
program zabezpečenia radiačnej ochrany.
7. na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení
a)
odôvodnenie výnimočného ožiarenia,
b)
pracovné postupy,
c)
program zabezpečenia radiačnej ochrany, program monitorovania,
doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimočnému ožiareniu a o ich súhlase s výnimočným ožiarením.
8. na vnútorný havarijný plán jadrového zariadenia
a)
návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení.
B. Žiadosť o posúdenie optimalizačnej štúdie k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z jadrového zariadenia spod administratívnej kontroly
a)
optimalizačnú štúdiu.
C. Žiadosť o posúdenie optimalizačnej štúdie k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly; vzťahuje sa na uvoľňovanie z pracoviska, na ktorom bolo povolené vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 2 písm. a) až e) a písm. h).
a)
optimalizačnú štúdiu.
D. Žiadosť o posúdenie projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby a spracovania materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo sa spracovávajú pre ich rádioaktívne, štiepne charakteristiky alebo množivé charakteristiky
a)
návrh projektu, opis pracoviska, technologického zariadenia, postupov ťažby alebo spracovania rudy alebo materiálov,
b)
charakteristika pracovného prostredia a ťažených alebo spracovávaných materiálov,
c)
program zabezpečenia radiačnej ochrany,
d)
monitorovací plán,
e)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f)
prevádzkové predpisy,
g)
vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,
h)
zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
i)
dokumenty o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
j)
plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.
II. Posudzovanie podľa § 32 ods. 4
A. Návrh
1. na výstavbu pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 2 písm. a), b) a h)
a)
projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov,
b)
predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,
c)
predbežný havarijný plán,
d)
predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky,
e)
návrh na určenie územia osobitného režimu,
f)
predbežný program zabezpečenia radiačnej ochrany počas prevádzky.
2. na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, na ktorých prevádzku sa vydáva povolenie podľa § 28 ods. 2 písm. a) až h)
a)
odôvodnenie a opis stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny,
b)
zhodnotenie vplyvu stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny na radiačnú ochranu a na zaistenie bezpečnosti po vykonaní zmeny,
c)
harmonogram prác,
d)
zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov a počas vykonávania stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny, optimalizácia radiačnej ochrany,
e)
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny,
f)
vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonaní stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti.
3. na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 32 ods. 4 písm. a) tretieho bodu a odseku 5 písm. d)
a)
návrh na výnimočné ožiarenie.
4. na výrobu alebo používanie nových druhov spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom alebo nových kategórií spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom z hľadiska odôvodnenia ich určeného použitia podľa § 33
a)
účel použitia spotrebného výrobku s pridaným rádionuklidom,
b)
technické parametre,
c)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
d)
hodnoty dávkového príkonu vo vzdialenosti 0,1 m od ľubovoľného prístupného povrchu,
e)
druh rádionuklidu, spôsob fixácie rádionuklidu v materiáli alebo na jeho povrchu,
f)
predpokladané dávky osôb, ktoré spotrebný výrobok budú používať.
5. na nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 13 ods. 2 a návrh na prehodnotenie existujúceho druhu činnosti vedúcej k ožiareniu z hľadiska odôvodnenia podľa § 13 ods. 3
a)
návrh na nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti alebo na prehodnotenie existujúceho druhu činnosti,
b)
opis činnosti,
c)
odôvodnenie návrhu,
d)
zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok.
6. na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume alebo vykonávanie lekárskeho ožiarenia v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom
a)
opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo vykonania preventívneho zdravotného programu alebo skríningu,
b)
program zabezpečenia radiačnej ochrany,
c)
monitorovací plán,
d)
havarijný plán,
e)
zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f)
zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,
g)
prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h)
špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
i)
predpokladaný počet pracovníkov vykonávajúcich výskumný program alebo zabezpečujúcich vykonanie programu a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov alebo obyvateľov v okolí pracoviska,
j)
zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k)
zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi, a návrh ich poučenia,
l)
doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia.
III. Žiadosť podľa § 32 ods. 5
A. Žiadosť o rozhodnutie o návrhu
1. na výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e) a § 28 ods. 4 písm. b), c) a d)
a)
projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov,
b)
predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky.
2. na zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracoviska, uvádzania pracoviska do prevádzky a počas prevádzky pracoviska; vzťahuje sa na pracoviská, na ktorých sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e) a § 28 ods. 4 písm. b), c) a d)
a)
odôvodnenie a opis zmeny,
b)
zhodnotenie vplyvu zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny,
c)
harmonogram prác,
d)
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,
e)
zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov a optimalizácia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny.
3. na uvedenie pracoviska podľa časti A prvého bodu do dočasnej prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky
a)
návrh na uvedenie pracoviska do dočasnej prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky.
B. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska, na ktorom registroval alebo povolil vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, spod administratívnej kontroly
a)
optimalizačná štúdia.
C. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok
a)
zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti,
b)
program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie,
c)
zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške,